Государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы

                      Государственный оборонный заказ на 200_ г.

                      Постановление Правительства

                      N ______ от _____________

               ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N ________

           на выполнение научно-исследовательской работы

     "_____________________________________________________"

       (наименование НИР в соответствии с гособоронзаказом)

                         шифр "__________"

    г. Москва                           "__" _________ 200_ г.

    Федеральное агентство по промышленности в лице _______________

                                                     (должность,

_______________________________________, действующего на основании

       фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________,

          (указать Устав, Положение или другой документ,

                      имеющий законную силу)

именуемое в дальнейшем государственный заказчик, и _______________

                                                       (полное

___________________________________________________________ в лице

     наименование организации - головного исполнителя)

_________________________________________________________________,

   (должность, фамилия, имя и отчество руководителя организации)

действующего на основании ________________________________________

                                  (указать Устав, Положение

_____________________________________________________, именуемое в

     или другой документ, имеющий законную силу),

дальнейшем   исполнитель,   заключили   настоящий  государственный

контракт о нижеследующем:

I. Предмет государственного контракта

    1.  Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями

настоящего   государственного   контракта   и  своевременно  сдать

государственному  заказчику,  а государственный заказчик обязуется

принять   и   оплатить   научно-исследовательскую   работу  (далее

именуется НИР) по теме "_________________________________________"

                                 (полное наименование НИР)

(шифр "_______").

2. Основание для заключения государственного контракта: Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. N 213-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Государственный оборонный заказ на 200_ г., постановление Правительства Российской Федерации N ____ от ___________ г. и корректировка Государственного оборонного заказа от "__" _______ 2004 г. N ______ (при необходимости).

II. Условия государсарствого контракта

    3.  НИР  выполняется  исполнителем  в  полном  соответствии  с

требованиями технического задания (далее именуется ТЗ) "__________

_____________________________________, шифр "_____", утвержденного

      (полное наименование НИР)

государственным   заказчиком,   являющегося   неотъемлемой  частью

настоящего государственного контракта.

Содержание и сроки выполнения НИР (этапа НИР) определяются календарным планом проведения НИР, который является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

4. Разработанная согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций исполнителя, подтвержденных экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям ГОСТов.

Документация передается государственному заказчику в 3-х экземплярах.

5. Изменение государственным заказчиком в процессе выполнения НИР требований, предусмотренных пунктом 3 настоящего государственного контракта, оформляется дополнительным соглашением Сторон с приложением протокола согласования (уточнения) контрактной цены НИР (в случае изменения контрактной цены), которые с момента их подписания являются неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

III. Права и обязанности Сторон

6. Исполнитель вправе:

а) привлекать по согласованию с государственным заказчиком на контрактной основе к исполнению настоящего государственного контракта соисполнителей.

В отношении соисполнителей исполнитель выполняет функции заказчика. При этом условия настоящего государственного контракта подлежат включению исполнителем в контракты с соисполнителями.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед исполнителем не освобождает исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) запрашивать и получать от государственного заказчика необходимую для выполнения НИР информацию;

в) приостановить работу по настоящему государственному контракту в случае, если в ходе выполнения НИР выяснится, что невозможно достигнуть результатов НИР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя.

7. Государственный заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения исполнителем условий настоящего государственного контракта и целевое использование средств, выделяемых для выполнения НИР;

б) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему государственному контракту с возмещением фактических затрат исполнителя;

в) требовать возмещения в соответствии с пунктом 30 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине исполнителя;

г) прекращать действие настоящего государственного контракта, если дальнейшее проведение НИР (этапа НИР) стало неактуальным.

8. Исполнитель обязан:

а) выполнить НИР в соответствии с утвержденным государственным заказчиком ТЗ и передать государственному заказчику результаты, в том числе разработанные согласно настоящему государственному контракту отчеты, научно-техническую и иную документацию, а также изготовленные макеты, стенды, экспериментальные образцы в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) согласовать с государственным заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

г) информировать государственного заказчика о приостановлении НИР в 10-дневный срок с соответствующими обоснованиями;

д) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р15.011-96 и на дату завершения НИР обеспечить защиту используемых при выполнении НИР авторских прав и прав патентообладателей;

е) уведомлять государственного заказчика в 10-дневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате НИР (этапа НИР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

9. Государственный заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты НИР (этапа НИР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить исполнителю в 20-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата НИР (этапа НИР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны;

в) возместить исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене НИР (этапа НИР), в случае досрочного прекращения работ по настоящему государственному контракту;

г) в случае невозможности достижения результатов НИР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения НИР (этапа НИР) и внести, по согласованию с исполнителем, изменения в ТЗ на проведение НИР и в календарный план проведения НИР либо принять решение о ее прекращении;

д) провести в месячный срок после окончания НИР (этапа НИР) государственный учет результатов интеллектуальной деятельности, созданных при ее выполнении;

е) передавать исполнителю необходимую для выполнения информацию.

IV. Сроки исполнения

10. НИР (этап НИР) выполняется в сроки, указанные в календарном плане НИР.

При этом устанавливаются:

    начало НИР - _____________ 200_ г.

                    (месяц)

    окончание НИР - ______________ 200_ г.

                       (месяц)

11. В случае досрочного выполнения НИР (этапа НИР) государственный заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной НИР (этапа НИР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

12. Досрочное выполнение НИР (этапа НИР) по просьбе государственного заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения НИР (этапа НИР), которое, с момента его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

13. Датой исполнения НИР по настоящему государственному контракту считается дата утверждения государственным заказчиком акта приемки последнего этапа НИР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане проведения НИР.

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

14. При завершении выполнения НИР (этапа НИР) исполнитель обязан в письменной форме уведомить государственного заказчика о готовности НИР (этапа НИР) к сдаче.

Уведомление исполнителя о готовности НИР (этапа НИР) к сдаче должно быть подписано руководителем организации или лицом, его замещающим.

15. Сдача и приемка выполненной НИР (этапа НИР) осуществляется в порядке, установленном ГОСТ РВ 15.105-2001.

16. Государственный заказчик вправе в течение 30 дней с момента получения отчетных документов предъявить исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения НИР (этапа НИР) в случае отступления исполнителем от условий настоящего государственного контракта и согласовать с исполнителем срок для приведения результатов НИР (этапа НИР) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются исполнителем за его счет, если они не выходят за пределы условий настоящего государственного контракта.

VI. Стоимость работ и порядок расчетов

    17.  Контрактная (договорная) ориентировочная цена на работу в

целом   в   соответствии   с   утвержденным  Сторонами  протоколом

соглашения   о   контрактной   (ориентировочной)   цене   от  "__"

___________  200_  г.,  являющимся  неотъемлемой частью настоящего

контракта, установлена в сумме: __________________________, в т.ч.

                                (сумма цифрами и прописью)

В 200_ году - __________________________.

              (сумма цифрами и прописью)

18. Государственный заказчик после подписания настоящего государственного контракта производит выплату исполнителю аванса выполнения первого этапа в размере 40 - 80 процентов контрактной (ориентировочной) цены первого этапа.

Выдача государственным заказчиком авансов исполнителю на выполнение последующих этапов работы осуществляется в вышеуказанном порядке одним или несколькими платежами по мере поступления государственному заказчику средств из федерального бюджета. Авансирование последующих этапов работ осуществляется только после сдачи, приемки НТП и расчета за предыдущий этап. Головной исполнитель выдает авансы исполнителям составных частей работы в вышеуказанном порядке.

19. Оплата выполненных и сданных, в соответствии с требованиями настоящего государственного контракта, этапов (работ) производится в форме безналичных расчетов только по контрактной (фиксированной) цене после подписания государственным заказчиком акта сдачи-приемки НТП.

20. Протокол соглашения о контрактной (фиксированной) цене оформляется при сдаче-приемке работы (этапа) и является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

21. Оплата стоимости выполненных работ за вычетом выданного аванса производится государственным заказчиком на основании подлинного акта сдачи-приемки работы (НТП) по счетам исполнителя в порядке, установленном нормативными правовыми актами.

22. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения НИР (этапа НИР) или прекращения НИР (этапа НИР) проводится государственным заказчиком в 30-дневный срок после получения от исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который, с момента его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

23. При определении контрактной цены НИР Стороны руководствуются Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 1997 г. N 660 "О ценах на продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу", Приказом Минэкономики Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. N 179 "Об утверждении Инструкции по формированию контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу", Типовыми методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции N ОР-22-2-46 от 15 июня 1994 г. и другими действующими нормами гражданского права, регулирующими контрактные (договорные) отношения.

24. Государственный заказчик и исполнитель после утверждения государственного оборонного заказа на 200_ г. и последующие годы уточняют объем и содержание работ, оформляя дополнительное соглашение к государственному контракту с соответствующими приложениями.

Объемы ассигнований на выполнение НИР по настоящему государственному контракту могут быть изменены в соответствии с государственным оборонным заказом на очередной год, о чем государственный заказчик уведомляет исполнителя в течение 30 (тридцати) дней с последующей корректировкой условий настоящего государственного контракта.

Государственный заказчик вправе производить выплату исполнителю до 50 (пятидесяти) процентов от установленного настоящим государственным контрактом аванса до утверждения государственного оборонного заказа.

VII. Права на результаты НИР

25. Все полученные при выполнении НИР (этапа НИР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИР (этапа НИР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

26. Права на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает государственный заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

VIII. Условия конфиденциальности

27. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим государственным контрактом и при необходимости оформляются приложением к настоящему государственному контракту.

IX. Дополнительные условия государственного контракта

Не предъявляются.

X. Ответственность Сторон

29. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

30. В случае неустранения в согласованный Сторонами срок недостатков предоставленной для сдачи НИР (этапа НИР) исполнитель уплачивает государственному заказчику неустойку в размере 50 (пятидесяти) процентов контрактной цены НИР (этапа НИР), подлежащей исправлению.

31. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

32. За нарушение исполнителем срока выполнения НИР (этапа НИР) он уплачивает государственному заказчику неустойку в размере 0,1 процента контрактной цены НИР (этапа НИР) за каждый день просрочки.

33. За нарушение установленных сроков приемки НИР (этапа НИР) по настоящему государственному контракту государственный заказчик уплачивает исполнителю неустойку в размере 0,1 процента контрактной цены выполненной НИР (этапа НИР) за каждый день просрочки.

34. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

35. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения НИР (этапа НИР) не может превышать установленной контрактной цены НИР (этапа НИР).

36. В случае возникновения у государственного заказчика претензий в связи с привлечением исполнителем к выполнению НИР (этапа НИР) соисполнителей исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные.

XI. Обстоятельства непреодолимой силы

37. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

38. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 (двадцати) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

39. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем государственном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

40. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий государственный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

41. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

XII. Рассмотрение и разрешение споров

42. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд г. Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок для досудебного урегулирования - 30 (тридцать) дней.

XIII. Срок действия государственного контракта

43. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по "__" ____________ 200_ г.

44. Срок действия настоящего государственного контракта может быть продлен по взаимному согласию Сторон. Условия продления определяются Сторонами не менее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего государственного контракта.

XIV. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Федеральное агентство по промышленности

Почтовый адрес: 107996, ГСП-6, Москва, ул. Щепкина, д. 42

Банковские реквизиты:

ИНН 7702522868

КПП 770201001

Лицевой счет N 03143001430 в УФК Минфина России по г. Москве

р/с N 40105810700000010079

в отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва

БИК 044583001

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Наименование предприятия

Адрес

ИНН __________________

КПП __________________

К/с __________________

БИК __________________

XV. Заключительные положения

    45.   Настоящий   государственный  контракт  составлен  в  2-х

экземплярах,   идентичных   по  содержанию  и  имеющих  одинаковую

юридическую   силу.  Держателями  указанных  экземпляров  являются

Федеральное        агентство       по       промышленности       и

___________________________.

 (организация-исполнитель)

46. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 5-дневный срок.

47. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

1. Техническое задание;

2. Уточненный календарный план проведения НИР;

3. Протокол согласования контрактной (ориентировочной) цены НИР (с приложениями, раскрывающими структуру цены).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ                                 ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК                                 _________________________

__________________                            (руководитель

   (должность)                            организации-исполнителя)

"__" _______ 200_ года                   "__" __________ 200_ года

М.П.                                     М.П.